|
제1장 총칙
제1조(목적)
이 법은 건설공사의 조사·설계·시공·감리·유지관리·기술관리등에 관한 기본적인사항과 건설업의 등록, 건설공사의 도급등에 관하여 필요한 사항을규정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을목적으로 한다. <개정 99·4·15>
|
|
제2조(정의)
이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 97·8·28, 99·4·15, 2003·5·29>
1. "건설산업"이라 함은 건설업과 건설용역업을 말한다.
2. "건설업"이라 함은 건설공사를 수행하는 업을 말한다.
3. "건설용역업"이라 함은 건설공사에 관한 조사·설계·감리·사업관리·유지관리등건설공사와 관련된 용역(이하 "건설용역"이라 한다)을 수행하는 업을 말한다.
4. "건설공사"라 함은 토목공사·건축공사·산업설비공사·조경공사 및환경시설공사등 시설물을 설치·유지·보수하는 공사(시설물을 설치하기 위한부지조성공사를 포함한다), 기계설비 기타 구조물의 설치 및 해체공사등을 말한다.다만, 다음 각목의 1에 해당하는 공사를 포함하지 아니한다.
5. "건설업자"라 함은 이 법 또는 다른 법률에 의하여 등록 등을 하고 건설업을영위하는 자를 말한다.
6. "건설사업관리"라 함은 건설공사에 관한 기획·타당성조사·분석·설계·조달·계약·시공관리·감리·평가·사후관리등에 관한 관리업무의 전부 또는 일부를수행하는 것을 말한다.
7. "발주자"라 함은 건설공사를 건설업자에게 도급하는 자를 말한다. 다만,수급인으로서 도급받은 건설공사를 하도급하는 자를 제외한다.
8. "도급"이라 함은 원도급·하도급·위탁 기타 명칭의 여하에 불구하고 건설공사를완성할 것을 약정하고, 상대방이 그 일의 결과에 대하여 대가를 지급할 것을약정하는 계약을 말한다.
9. "하도급"이라 함은 도급받은 건설공사의 전부 또는 일부를 도급하기 위하여수급인이 제3자와 체결하는 계약을 말한다.
10. "수급인"이라 함은 발주자로부터 건설공사를 도급받은 건설업자를 말하며,하도급관계에 있어서 하도급하는 건설업자를 포함한다.
11. "하수급인"이라 함은 수급인으로부터 건설공사를 하도급받은 자를 말한다.
12. "건설기술자"라 함은 건설공사에 관한 기술 또는 기능을 가진 자로서관계법령에서 그 기술이나 기능이 있다고 인정된 자를 말한다.
13. "시공참여업자"라 함은 전문건설업자의 관리책임하에 성과급·도급·위탁 기타명칭 여하에 불구하고 전문건설업자와 약정하고 공사의 시공에 참여하는 자로서건설교통부령이 정하는 자를 말한다.
|
|
제3조(기본이념)
이 법은 건설산업을 설계, 감리, 시공, 사업관리, 유지관리등 각 분야에 걸쳐국제경제력을 갖추도록 균형있게 발전시켜 나감으로써 국민경제와 국민의 생활안정에기여함을 기본이념으로 한다.
|
|
제5조(외국건설업자에 대한 조치)
건설교통부장관은 외국인 또는 외국법인에 대한 건설업의 등록을 위하여필요한 경우에는 건설업에 관한 외국에서의 자격·학력·경력등을 인정할 수 있는기준을 정할 수 있다. <개정 99·4·15>
|
|
제6조(건설산업진흥기본계획의 수립)
① 건설교통부장관은 건설산업의 육성·건설기술의 개발, 건설공사의 안전 및품질확보등을 위하여 5년마다 건설산업진흥기본계획을 수립·시행하여야 한다.
② 제1항의 규정에 의한 건설산업진흥기본계획에는 다음 각호의 사항이 포함되어야한다.
1. 건설산업진흥시책의 기본방향
2. 건설기술의 개발 및 건설기술인력의 육성에 관한 대책
3. 건설산업의 국제화와 해외진출의 지원
4. 건설공사에 관한 안전·환경 및 품질확보대책
5. 중소건설업 및 중소건설용역업의 육성대책
6. 기타 대통령령이 정하는 사항
③ 건설교통부장관은 건설시장동향·건설기술개발등을 감안하여 제1항의 규정에 의한건설산업진흥기본계획의 범위안에서 연차별계획을 수립·시행할 수 있다.
|
|
제7조(건설관련주체의 책무)
① 정부는 건설공사의 품질과 안전을 확보하기 위하여 건설공사의 설계·시공·감리및 유지관리에 관한 기준, 건설자재의 품질 및 규격에 관한 기준과 도급계약에 관한사항을 정하여 보급하여야 한다.
② 건설공사의 발주자는 시설물이 공공의 안전과 복리에 적합하게 건설되도록 공정한기준과 절차에 따라 능력있는 건설업자를 선정하여야 하며, 건설공사가 적정하게시공되도록 노력하여야 한다.
③ 건설업자는 시설물의 품질과 안전이 확보되도록 건설공사 및 건설용역에 관한법령을 준수하고 설계도서·시방서·도급계약등에 따라 성실히 그 업무를 수행하여야한다.
|
|
제2장 건설업의 등록
제8조(건설업의 종류)
① 건설업의 일반건설업 및 전문건설업으로 구분하되, 다른 법률의 규정에 의하여등록 등을 하여야 하는 건설업은 당해 법률에 특별한 규정이 있는 경우를제외하고는 일반건설업 또는 전문건설업으로 구분하지 아니한다. <개정 99·4·15>
② 일반건설업은 종합적인 계획·관리 및 조정하에 시설물을 시공하는 건설업으로서그 업종은 대통령령으로 정한다.
③ 전문건설업은 시설물의 일부 또는 전문분야에 관한 공사를 시공하는 건설업으로서그 업종은 대통령령으로 정한다.
|
|
제9조(건설업의 등록 등)
① 건설업을 영위하고자 하는 자는 일반건설업은 건설교통부장관에게, 전문건설업은특별시장·광역시장 또는 도지사(이하 "시·도지사"라 한다)에게 대통령령령이정하는 업종별로 등록을 하여야 한다. 다만, 대통령령이 정하는 경미한 건설공사를업으로 하고자 하는 경우에는 그러하지 아니하다.
② 제1항의 규정에 의하여 건설업의 등록을 하고자 하는 자는 건설교통부령이 정하는바에 의하여 건설교통부장관 또는 시·도지사에게 등록신청을 하여야 한다.
③ 국가 또는 지방자치단체가 자본금의 5할이상을 출자한 법인 또는 영리를 목적으로하지 아니하는 법인은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 제1항의규정에 의한 건설업의 등록을 신청할 수 없다.
④ 제1항의 규정에 의하여 일반건설업 또는 전문건설업의 등록을 한 자는 제10조의규정에 의한 등록기준에 관한 사항별로 3년 이내의 범위에서 대통령령이 정하는기간이 경과할 때마다 건설교통부장관 또는 시·도지사에게 대통령령이 정하는 바에의하여 등록기준에 관한 사항을 신고하여야 한다.<신설 2002·1·26 법 6640>
⑤ 제1항, 제2항 및 제4항의 규정에 의하여 건설업의 등록 또는 신고를 받은시·도지사( 제91조제1항의 규정에 의하여 위임받은 경우를 포함한다)는 그 내용을건설교통부령이 정하는 바에 의하여 건설교통부장관에게 보고하여야 하며,건설교통부장관은 제출된 내용을 종합하여 시·도지사에게 통보하여야 한다.<신설 2002·1·26 법 6640>[전문개정 99·4·15]
|
|
제9조의2(등록증의 교부 등)
① 건설교통부장관 또는 시·도지사는 일반건설업 또는 전문건설업의 등록을 한때에는 건설교통부령이 정하는 바에 의하여 건설업등록증 및 건설업등록수첩을교부하여야 한다.
② 제1항의 규정에 의하여 건설업등록증 또는 건설업등록수첩을 교부받은 자는당해 건설업등록증 또는 건설업등록수첩의 기재사항중 대통령령이 정하는 사항에변경이 있는 때에는 건설교통부령이 정하는 바에 의하여 30일 이내에 건설교통부장관또는 시·도지사에게 기재사항의 변경을 신청하여야 한다.<개정 2002·1·26 법6640>
③ 제1항의 규정에 의하여 교부받은 건설업등록증 및 건설업등록수첩을 잃어버리거나못쓰게 된 때에는 건설교통부령이 정하는 바에 의하여 이를 재교부받을 수 있다.[본조신설 99·4·15]
|
|
제10조(건설업의 등록기준)
제9조제1항의 규정에 의한 일반건설업 또는 전문건설업의 등록기준이 되는기술능력·자본금(개인인 경우에는 자산평가액을 말한다. 이하 같다)·시설 및장비와 기타 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 99·4·15>
|
|
제11조(표시제한)
① 다음 각호의 1에 해당하는 건설공사의 경우 제9조의 규정에 의하여 이를 수행할 수 있는 업종의 건설업의 등록을 하지 아니한 자는 사업장, 광고물 등에 해당업종의 건설업자임을 표시하거나 해당업종의 건설업자로 오인될 우려가 있는 표시를 하여서는 아니된다.
1. 가스시설공사
2. 철강재설치공사
3. 강구조물공사
4. 삭도설치공사
5. 승강기설치공사
6. 철도·궤도공사
7. 난방공사
시·도지사는 제1항의 규정을 위반한 자에 대하여 소속공무원으로 하여금 광고물의 강제철거 등 적절한 조치를 하게 할 수 있다.[본조신설 2002·12·18]
|
|
제12조(건설업자의 겸업제한)
① 제9조제1항의 규정에 의하여 일반건설업의 등록을 한자(이하 "일반건설업자"라 한다)는 대통령령이 정하는 경우를 제외하고는전문건설업의 등록을 할 수 없다. <개정 99·4·15>
② 삭제 <99·4·15>
③ 제1항의 규정을 적용함에 있어서 건설업자인 개인은 건설업자인 법인의 대표자가될 수 없으며, 건설업자인 법인의 대표자는 그 개인의 명의로 건설업의 등록을 할 수없다. <개정 99·4·15>
|
|
제13조(건설업등록의 결격사유)
① 다음 각호의 1에 해당하는 자(법인인 경우 다음 각호의 1에 해당하는 자가 그임원으로 있는 때를 포함한다)는 제9조제1항의 규정에 의한건설업의 등록을 할 수 없다. 외국인 또는 외국법인으로서 당해 국가에서 다음각호의 1의 사유와 동일하거나 유사한 사유에 해당하는 자가 있는 때에도 또한같다. <개정 99·4·15, 2002·1·26 법6640> >
1. 파산자로서 복권되지 아니한 자
2. 금치산 또는 한정치산의 선고를 받은 자
3. 제83조제1호·제5호·제7호 및 제9호에 해당하는사유로 건설업의 등록이 말소된 후 5년이 경과되지 아니한 자. 이 경우 건설업의등록이 말소된 자가 법인인 경우에는 그 말소당시의 원인이 된 행위를 한 자와대표자를 포함한다.
4. 금고이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 그 집행이 면제된 날부터3년이 경과되지 아니한 자 또는 그 형의 집행유예선고를 받고 그 유예기간중에있는 자
② 일반건설업자 또는 전문건설업의 등록을 한 자(이하 "전문건설업자"라 한다)가제1항 각호의 1의 사유에 해당하게 된 때에는 당해 건설업의 등록은 그 효력을잃는다. 다만, 법인의 임원중 그 사유에 해당하는 자가 있는 경우 그 사유가 있음을안 날부터 3월이내에 그 임원을 바꾸어 선임한 때에는 그러하지 아니하다.<개정 99·4·15>
③ 건설교통부장관 또는 시·도지사는 제1항의 규정에 의하여 건설업의 등록을 할 수없게 된 자에게 그 사유를 통지하여야 한다. <개정 99·4·15>
|
|
제14조(영업정지처분등을 받은 후의 계속공사)
① 제82조 또는 제83조의 규정에 의한영업정지처분 또는 등록말소처분을 받은 일반건설업자 또는 전문건설업자 및 그포괄승계인은 그 처분을 받기 전에 도급계약을 체결하였거나 관계법령에 의하여허가·인가등을 받아 착공한 건설공사에 대하여는 이를 계속하여 시공할 수 있다. 제13조제2항의 규정에 의하여 일반건설업 또는 전문건설업의등록이 그 효력을 잃은 경우에도 또한 같다. <개정 99·4·15>
② 제82조 또는 제83조의 규정에 의한영업정지처분 또는 등록말소처분을 받은 일반건설업자 또는 전문건설업자 및 그포괄승계인은 그 처분의 내용을 지체없이 당해 건설공사의 발주자에게 통지하여야한다. <개정 99·4·15>
③ 일반건설업자 또는 전문건설업자가 건설업의 등록이 실효되거나 말소된 후 제1항의규정에 의하여 건설공사를 계속하는 경우에는 당해 공사를 완성할 때까지는 이를건설업자로 본다. <개정 99·4·15>
④ 건설공사의 발주자는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 당해 건설업자로부터제2항의 규정에 의한 통지를 받거나 그 사실을 안 날부터 30일이내에 한하여도급계약을 해지할 수 있다.
|
|
제16조(건설업자의 영업범위)
① 삭제 <99·4·15>
② 일반건설업자는 전문건설업자가 시공할 수 있는 건설공사(이하 "전문공사"라한다)만을 도급받아서는 아니된다. 다만, 일반건설업자가 이미 도급받아시공하였거나 시공중인 건설공사의 부대공사로서 성질상 전문공사에 해당하는 공사를그 일반건설업자가 도급받는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 99·4·15>
③ 전문건설업자는 일반건설업자만이 도급받아 시공할 수 있는 건설공사를도급받아서는 아니된다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지아니하다. <개정 99·4·15>
1. 일반건설업자가 종합적인 계획·관리 및 조정을 하는 공사중 전문공사에해당하는 부분만을 시공하는 조건으로 당해 일반건설업자와 공동으로 도급받는 경우
2. 전문공사와 그 부대공사를 함께 도급받는 경우
3. 2개 업종이상의 전문건설업의 등록을 한 전문건설업자가 당해 업종에 해당하는전문공사로 구성된 복합공사를 하도급받는 경우
④ 제2항 단서 및 제3항제2호의 규정에 의한 부대공사의 범위는 대통령령으로 정한다.<개정 99·4·15>
|
|
제17조(건설업의 양도등)
① 일반건설업자 또는 전문건설업자는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는건설교통부령이 정하는 바에 의하여 건설교통부장관 또는 시·도지사에게 신고하여야한다. <개정 99·4·15>
1. 일반건설업자 또는 전문건설업자가 건설업을 양도하고자 하는 경우
2. 일반건설업자 또는 전문건설업자인 법인과 일반건설업자 또는 전문건설업자가아닌 법인이 합병하고자 하는 경우(일반건설업자 또는 전문건설업자인 법인이일반건설업자 또는 전문건설업자가 아닌 법인을 흡수합병하는 경우를 제외한다)
② 제1항의 규정에 의한 건설업양도의 신고가 있은 때에는 건설업을 양수한 자는건설업을 양도한 자의 건설업자로서의 지위를 승계하며, 법인합병신고가 있은때에는 합병에 의하여 설립되거나 존속되는 법인은 합병에 의하여 소멸되는 법인의건설업자로서의 지위를 승계한다. <개정 99·4·15>
③ 제1항 및 제2항의 규정은 일반건설업자 또는 전문건설업자의 건설업을 상속받는경우에 이를 준용한다. 이 경우 상속인이 제13조제1항 각호의 1의 결격사유에해당하는 때에는 3월이내에 그 건설업을 다른 사람에게 양도하여야 한다.<개정 2002·1·26 법 6640>
|
|
제19조(건설업양도의 내용등)
① 제17조제1항제1호의 규정에 의하여 건설업을 양도하고자하는 자는 양도하고자 하는 업종에 관한 다음 각호의 권리·의무를 모두 양도하여야한다. <개정 99·4·15>
1. 시공중인 공사의 도급계약에 관한 권리·의무
2. 완성된 공사로서 그에 관한 하자담보책임기간중에 있는 경우에는 당해 공사의하자보수에 관한 권리·의무
② 제1항의 경우 시공중인 건설공사가 있는 때에는 당해 건설공사의 발주자의 동의를얻거나 당해 건설공사의 도급계약을 해지한 후가 아니면 건설업을 양도할 수 없다.
|
|
제20조(건설업양도의 제한)
일반건설업자 또는 전문건설업자는 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 건설업을양도할 수 없다. 다만, 제17조제3항 후단의 규정에 해당되어건설업을 양도하여야 하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 99·4·15>
1. 삭제 <2002·1·26 법6640>
2. 삭제 <2002·1·26 법6640>
5. 제83조의 규정에 의하여 건설업의 등록말소의 처분을 받고 행정심판법 또는 행정소송법의규정에 의하여 그 처분이 집행정지중에 있는 때
|
|
제21조(건설업 등록증 등의 대여금지)
건설업자는 다른 사람에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 건설공사를 수급 또는시공하게 하거나 그 건설업등록증 또는 건설업등록수첩을 대여하여서는 아니된다.<개정 99·4·15>
|
|
제3장 도급 및 하도급계약
제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙)
① 건설공사에 관한 도급계약(하도급계약을 포함한다. 이하 같다)의 당사자는 대등한입장에서 합의에 따라 공정하게 계약을 체결하고, 신의에 따라 성실하게 계약을이행하여야 한다.
② 건설공사에 관한 도급계약의 당사자는 그 계약의 체결에 있어서도급금액·공사기간 기타 대통령령이 정하는 사항을 계약서에 명시하여야 하며,서명·날인한 계약서를 서로 교부하여 보관하여야 한다.
③ 건설업자는 건설교통부령이 정하는 바에 의하여 건설공사에 관한 사항을 기재한건설공사대장을 주된 영업소에 비치하여야 한다.④건설업자는 대통령령이 정하는 바에 의하여 제3항의 규정에 의한 건설공사대장의기재사항을 발주자에게 통보하여야 한다.<신설 2002·1·26 법 6640>
④ 건설업자는 대통령령이 정하는 바에 의하여 제3항의 규정에 의한 건설공사대장의기재사항을 발주자에게 통보하여야 한다.<신설 2002·1·26 법 6640>
|
|
제23조(시공능력의 평가 및 공시)
① 건설교통부장관은 발주자가 적정한 건설업자를 선정할 수 있도록 하기 위하여 건설업자의 신청이 있는 경우 당해 건설업자의 건설공사실적, 자본금, 건설공사의 안전·환경 및 품질 관리수준 등에 따라 시공능력을 평가하여 공시하여야 한다. <개정 99·4·15, 2002·1·26 법 6640>
② 삭제 <99·4·15>
③ 제1항의 규정에 의한 시공능력의 평가 및 공시를 받고자 하는 건설업자는 건설교통부령이 정하는 바에 의하여 전년도 건설공사 실적·기술자보유현황, 재무상태 기타 건설교통부령이 정하는 사항을 건설교통부장관에게 제출하여야 한다. <개정 99·4·15, 2002·1·26 법6640>
④ 제1항 및 제3항의 규정에 의한 시공능력의 평가방법, 제출자료의 구체적인 사항 및 공시절차 기타 필요한 사항은 건설교통부령으로 정한다. <개정 99·4·15, 2002·1·26 법6640>
|
|
제23조의2(건설사업관리능력의 평가 및 공시)
① 건설교통부장관은 발주자가 적정하게 제26조제2항의 규정에 의한 건설사업관리자를선정할 수 있도록 하기 위하여 건설사업관리자의 신청이 있는 경우 당해건설사업관리자의 건설사업관리실적 및 재무상태 등에 따라 건설사업관리능력을평가하여 공시하여야 한다.
② 제1항의 규정에 의한 평가 및 공시를 받고자 하는 건설사업관리자는 전년도건설사업관리실적, 건설사업관리관련 인력보유현황, 재무상태 기타 건설교통부령이정하는 사항을 건설교통부장관에게 제출하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 건설사업관리능력의 평가방법, 제출자료의 구체적인사항 및 공시절차 등에 관하여 필요한 사항은 건설교통부령으로 정한다.[본조신설 2002·1·26 법6640]
|
|
제24조(건설산업정보의 종합관리)
① 건설교통부장관은 건설업자의 자본금·경영실태·공사수행상황등 건설업자에 관한 정보와 건설공사에 필요한 자재·인력의 수급상황등 건설관련정보를 종합관리하여 이를 필요로 하는 건설공사의 발주자, 시·도지사 및 관련업체에 제공할 수 있다. <개정 99·4·15, 2002·1·26 법6640>
② 건설교통부장관은 건설사업관리자의 자본금·경영실태·건설사업관리수행상황 등 건설사업관리자에 관한 정보와 건설사업관리에 필요한 인력의 수급상황 등 건설사업관리 관련정보를 종합관리하여 이를 필요로 하는 건설공사의 발주자, 시·도지사 및 관련업체에 제공할 수 있다. <신설 2002·1·26 법6640>
③ 건설교통부장관은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 정보의 종합관리를 위하여 건설업자, 건설사업관리자, 건설자재의 생산업자 및 공급업자, 관계행정기관, 건설관련 사업자단체·공제조합 및 연구기관으로 하여금 공사수행상황, 건설자재의 생산·판매상황 및 건설사업관리실적등 에 관한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. <개정 99·4·15, 2002·1·26 법6640>
④ 제3항의 규정에 의한 자료의 제출을 요청하는 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2002·1·26 법6640>
|
|
제25조(수급인 등의 자격제한)
① 발주자 또는 수급인은 공사내용에 상응한 업종의 등록을 한 건설업자에게 도급또는 하도급하여야 한다. <개정 99·4·15>
② 발주자 또는 수급인은 제23조제1항의 규정에 의하여 공시된 시공능력을 기준으로건설공사의 수급인이나 하수급인의 자격을 제한할 수 있다. 이 경우 필요하다면공사의 특성등과 공시된 시공능력등을 감안하여 시공능력평가기준을 따로 정할 수있다.
③ 시설물의안전관리에관한특별법에 의한 1종시설물 및2종시설물에 대한 인가·허가·승인 등의 처분을 하는 국가기관 또는 지방자치단체의장은 당해 건설공사의 규모, 구조안전의 필요성 등을 고려하여 시공자의 시공능력이현저히 부적합하다고 인정하는 경우에는 발주자에게 시공자의 교체를 권고할 수 있다.이 경우 발주자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. <신설 99·4·15>
|
|
제26조(건설사업관리업무의 위탁)
① 발주자는 필요한 경우 건설사업관리업무의 전부 또는 일부를 건설사업관리에 관한전문지식과 기술능력을 갖춘 자에게 위탁할 수 있다.
② 발주자로부터 건설사업관리를 위탁받아 수행하는 자("건설사업관리자"라 한다)가 수행하는 건설사업관리업무의 내용이 이 법 또는 관계법령에 의하여 신고·등록 등을 하여야 하는 업무인 경우에는 당해 법령에 의한 신고·등록 등을 한 후가 아니면 이를 수행할 수 없다. 다만, 대규모 복합공사로서 공항·고속철도·발전소·댐 또는 플랜트공사의 건설사업관리자가 건축사·기술사등 관계법령에 의한 설계 또는 감리업무를 수행할 수 있는 기술인력을 갖춘 경우에는 건축사법 제23조제1항 또는 건설기술관리법 제28조제1항의 규정에 불구하고 설계 또는 감리업무를 함께 위탁받아 수행할 수 있다. <개정 2002·1·26 법6640>
③ 건설사업관리자는 발주자를 위하여 선량한 관리자의 주의로 위탁받은 업무를 수행하여야 한다. <개정 2002·1·26 법6640>
④ 건설사업관리자는 자기 또는 자기의 계열회사( 독점규제및공정거래에관한법률 제2조제3호의 규정에 의한 계열회사를 말한다)가 당해 건설공사를 도급받도록 조언하여서는 아니된다. <개정 2002·1·26 법6640>
⑤ 건설사업관리자는 건설사업관리업무를 수행함에 있어 고의 또는 과실로 발주자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 이를 배상하여야 한다. <신설 2002·1·26 법6640>
⑥ 제44조의 규정은 건설사업관리자의 손해배상에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 "건설업자"는 "건설사업관리자"로 본다. <신설 2002·1·26 법6640>
|
|
제27조(견적기간)
발주자는 수의계약에 의하여 도급계약을 체결하는 경우에는 그 체결전에, 경쟁계약에의하여 도급계약을 체결하는 경우에는 입찰에 붙이기 전에 건설업자가 당해건설공사에 관한 견적을 할 수 있도록 대통령령이 정하는 일정한 기간을 두어야한다.
|
|
제28조(건설공사 수급인의 하자담보책임)
① 수급인의 발주자에 대하여 건설공사의 목적물이 벽돌쌓기식구조·철근콘크리트구조·철골구조·철골철근콘크리트구조 기타 이와 유사한 구조로 된 것인 경우에는건설공사의 완공일부터 10년의 범위내에서, 기타 구조로 된 것인 경우에는건설공사의 완공일부터 5년의 범위내에서 공사의 종류별로 대통령령이 정하는기간이내에 발생한 하자에 대하여 담보책임이 있다.
② 수급인은 다음 각호의 1의 사유로 인하여 발생한 하자에 대하여는 제1항의 규정에불구하고 담보책임이 없다.
1. 발주자가 제공한 재료의 품질이나 규격등의 기준미달로 인한 경우
2. 발주자의 지시에 따라 시공한 경우
3. 발주자가 건설공사의 목적물을 관계법령에 의한 내구연한 또는 설계상의구조내력을 초과하여 사용한 경우
③ 건설공사에 관한 하자담보책임기간에 관하여 다른 법령( 민법 제670조 및 동법 제671조를 제외한다)에 특별한 규정이 있거나 도급계약에서 따로 정한 경우에는 그법령이나 도급계약이 정한 바에 따른다.
|
|
제29조(건설공사의 하도급제한)
① 건설업자는 그가 도급받은 건설공사의 전부 또는 대통령령이 정하는 주요부분의대부분을 다른 건설업자에게 하도급할 수 없다. 다만, 건설업자가 도급받은 공사를계획·관리 및 조정하는 경우로서 다음 각호의 1에 의하여 하도급하는 경우에는그러하지 아니하다. <개정 99·4·15>
1. 발주자가 공사의 품질이나 시공상의 능률을 높이기 위하여 필요하다고 인정하여서면으로 승낙한 경우로서 건설공사에 관한 설계를 포함하여 건설공사를 도급받은건설업자가 하도급하는 경우
2. 대통령령이 정하는 바에 의하여 2인이상에게 분할하여 하도급하는 경우
② 수급인은 그가 도급받은 건설공사중 전문공사에 해당하는 건설공사를 하도급하고자하는 때에는 당해 전문공사를 시공할 수 있는 전문건설업자에게 하도급하여야 한다.다만, 전문건설업자인 수급인이 도급받은 공사의 일부를 시공참여자와 약정하고시공에 참여하게 하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 99·4·15>
③ 수급인은 그가 도급받은 건설공사의 일부를 일반건설업자에게 하도급할 수 없다.다만, 발주자가 공사의 품질이나 시공상 능률의 제고를 위하여 필요하다고 인정하여서면으로 승낙한 경우에는 그러하지 아니하다.
④ 하수급인은 그가 하도급받은 건설공사를 다른 사람에게 다시 하도급할 수 없다.다만, 제1항제1호 및 제3항 단서의 규정에 의하여 하도급받은 일반건설업자가그가 하도급받은 건설공사중 전문공사에 해당하는 건설공사를 전문건설업자에게다시 하도급하는 경우와 전문건설업자인 하수급인이 하도급받은 공사의 일부를시공참여자와 약정하고 시공에 참여하게 하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 99·4·15>
⑤ 제2항 및 제4항 단서의 규정에 의하여 하도급 등을 한 자는 대통령령이 정하는바에 의하여 발주자에게 통보를 하여야 한다. 다만, 하도급 등을 하고자 하는부분이 당해 공사의 주요부분에 해당하는 경우로서 발주자가 품질관리상 필요하여도급계약조건으로 사전승인을 얻도록 요구한 경우에는 그에 의한다.<신설 99·4·15>
|
|
제30조(공사일부의 하도급등)
① 일반건설업자는 1건공사의 공사금액이 대통령령이 정하는 금액이상의 건설공사를도급받은 경우에는 전체공사금액중 건설교통부령이 정하는 비율에 의한 금액에상당하는 공사를 해당 업종의 전문건설업자에게 하도급하여야 한다. 다만, 당해건설공사를 분리하여 하도급하기 곤란한 사정이 있는 경우로서 건설교통부령이정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
② 건설업자는 국가·지방자치단체 또는 정부투자기관이 발주하는 공사로서대통령령이 정하는 건설공사를 도급받고자 하는 때에는 미리 하도급받을전문건설업자의 견적을 받아 도급예정금액을 산정할 수 있다. 이 경우 당해건설공사를 도급받은 때에는 수급인과 전문건설업자는 그 견적한 내용대로하도급계약을 체결하여야 한다.
|
|
제31조(하수급인의 변경요구등)
① 발주자는 수급인에 대하여 그 건설공사의 시공에 있어 현저히 부적당하다고인정하는 하수급인이 있는 때에는 대통령령이 정하는 바에 의하여 그 사유를명시하여 하수급인의 변경을 요구할 수 있다.
② 수급인이 정당한 사유없이 제1항의 요구에 응하지 아니하여 공사결과에 중대한영향을 초래할 우려가 있다고 인정하는 때에는 발주자는 건설공사에 관한 도급계약을해지할 수 있다.
|
|
제32조(하수급인 등의 지위)
① 하수급인은 그가 하도급받은 건설공사의 시공에 있어서는 발주자에 대하여수급인과 동일한 의무를 진다.
② 제1항의 규정은 수급인과 하수급인의 법률관계에 영향을 미치지 아니한다.
③ 하수급인 또는 시공참여자는 수급인 또는 하수급인이 제29조제5항의규정에 의한 통보를 태만히 하거나 일부를 누락하여 통부한 때에는 발주자 또는수급인에게 자신이 시공한 공사의 종류 및 공사기간 등을 직접 통부할 수 있다.
④ 제34조제1항 및 제35조(동조제1항제5호를제외한다)의 규정은 시공참여자에 대한 대급지급에 관하여 이를 준용한다. 이 경우"발주자"를 "발주자 또는 수급인"으로, "수급인"은 "수급인 또는 하수급인"으로,"하수급인"은 "시공참여자"로 본다.[전문개정 99·4·15]
|
|
제33조(하수급인의 의견청취)
수급인은 도급받은 건설공사를 시공함에 있어 하수급인 있는 경우에는 그 건설공사의시공에 관한 공법 및 공정 기타 필요하다고 인정되는 사항에 관하여 미리 하수급인의의견을 들어야 한다.
|
|
제34조(하도급대금의 지급등)
① 수급인은 도급받은 건설공사에 대한 준공금을 받은 때에는 하도급대금을, 기성금을받은 때에는 하수급인이 시공한 분에 상당한 금액을 각각 지급받은 날(수급인이발주자로부터 공사대금을 어음으로 받은 때에는 그 어음만기일을 말한다)부터15일이내에 하수급인에게 현금으로 지급하여야 한다.
② 수급인은 하도급계약시 하수급인에게 하도급대금의 지급을 보증하는 보증서를교부하여야 한다. 다만, 건설교통부령이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
③ 수급인은 발주자로부터 선급금을 받은 때에는 하수급인이 자재의 구입,현장노동자의 고용 기타 하도급공사를 착수할 수 있도록 그가 받은 선급금의 내용과비율에 따라 하수급인에게 선급금을 지급하여야 한다. 이 경우 수급인은 하수급인이선급금을 반환하여야 할 경우에 대비하여 하수급인에게 보증을 요구할 수 있다.
|
|
제35조(하도급대금의 직접지급)
① 발주자는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 하수급인이 시공한 분에 해당하는하도급대금을 하수급인에게 직접 지급할 수 있다. 이 경우 발주자의 수급인에 대한대금지급채무는 하수급인에게 지급한 한도안에서 소멸한 것으로 본다.
1. 발주자와 수급인간에 하도급대금을 하수급인에게 직접 지급할 수 있다는 뜻과 그지급의 방법·절차를 명백히 하여 합의한 경우
2. 하수급인이 수급인을 상대로 그가 시공한 분에 대한 하도급대금의 지급을 명하는확정판결을 받은 경우
3. 국가·지방자치단체 또는 정부투자기관이 발주한 건설공사가 다음 각목이 1에해당하는 경우로서 발주자가 하수급인의 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우
가. 수급인이 제34조제1항의 규정에 의한 하도급대금의 지급을 1회이상 지체한 경우
나. 공사예정가격에 대비하여 건설교통부령이 정하는 비율에 미달하는 금액으로도급계약을 체결한 경우
4. 수급인의 파산등으로 인하여 수급인이 하도급대금을 지급할 수 없는 명백한사유가 있다고 발주자가 인정하는 경우
5. 수급인이 하수급인에게 정당한 사유없이 제34조제2항의 규정에 의한 하도급대금의지급보증서를 교부하지 아니한 경우
② 수급인은 제1항제3호 각목의 1에 해당하는 경우로서 하수급인에게 책임이 있는사유로 인하여 자신이 피해를 입을 우려가 있다고 인정되는 경우에는 그 사유를명시하여 발주자에게 하도급대금의 직접지급을 중지할 것을 요청할 수 있다.
③ 제1항제3호 내지 제5호의 규정에 의하여 하도급대금을 직접 지급하는 경우의지급방법 및 절차는 건설교통부령으로 정한다.
|
|
제36조(설계변경등에 따른 하도급대금의 조정)
수급인은 하도급을 한 후 발주자로부터 설계변경 또는 경제상황의 변동에 따라공사금액을 증액하여 지급받은 경우 동일한 사유로 목적물의 준공에 비용이 추가되는때에는 그가 증액하여 받은 공사금액의 내용과 비율에 따라 하수급인에게 비용을증액하여 지급하여야 한다. 이 경우 공사금액이 감소된 때에는 이에 준하여감액하여 지급한다.
|
|
제37조(검사 및 인도)
① 수급인은 하수급인으로부터 하도급공사의 준공 또는 기성부분의 통지를 받은때에는 10일이내에 이를 확인하기 위한 검사를 하여야 한다.
② 수급인은 제1항의 규정에 의한 검사의 결과 하도급공사가 설계내용대로 준공된때에는 지체없이 이를 인수하여야 한다.
|
|
제38조(불공정행위의 금지)
수급인은 하수급인에게 하도급공사의 시공과 관련하여 자재구입처의 지정등으로하수급인에게 불리하다고 인정되는 행위를 강요하여서는 아니된다.
|
|
제4장 시공 및 기술관리
제40조(건설기술자의 배치)
① 건설업자는 건설공사의 시공관리 기타 기술상이 관리를 하게 하기 위하여대통령령이 정하는 바에 의하여 건설공사의 현장에 건설기술자를 1인이상 배치하여야한다.
② 제1항의 규정에 의하여 건설공사의 현장에 배치된 건설기술자는 발주자의 승낙을얻지 아니하고는 정당한 사유없이 그 건설공사의 현장을 이탈하여서는 아니된다.
③ 발주자는 제1항의 규정에 의하여 건설공사의 현장에 배치된 건설기술자가 신체의허약등으로 인하여 업무수행의 능력이 없다고 인정하는 때에는 수급인에게건설기술자의 교체를 요청할 수 있다. 이 경우 수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에응하여야 한다.
|
|
제41조(건축물 시공자의 제한)
주거용건축물로서 연면적이 661제곱미터를 초과하거나주거용외의 건축물로서 연면적이 495제곱미터를 초과하는 건축물과연면적이 495제곱미터이하임에도 불구하고 다중이 이용하는 건축물중 대통령령이정하는 건축물의 건축 또는 대수선에 관한 건설공사는 건설업자가 시공하여야 한다.다만, 농업용·축산업용 또는 조립식 건축물 등 대통령령으로 정하는 건축물은건설업자가 시공하지 아니할 수 있다.[본조신설 2000·1·12]
|
|
제42조(건선공사표지의 게시)
① 건설업자는 건설공사의 현장에 건설교통부령이 정하는 바에 의하여 건설공사의공사명, 발주자, 시공자, 공사기간 등을 기재한 표지를 사람들이 보기 쉬운 곳에게시하여야 한다.
② 건설업자는 건설교통부령이 정하는 건설공사를 완공한 때에는 당해 공사의발주자·설계자·감리자 및 시공한 건설업자의 상호 및 대표자의 성명 등을 기재한표지판을 건설교통부령이 정하는 바에 의하여 사람들이 보기 쉬운 곳에 영구적으로설치하여야 한다.
③ 발주자는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 표지의 게시 및 표지판의 설치비용을당해 건설공사의 공사비용에 계상하여야 한다.[본조신설 2002·1·26 법6640]
|
|
제44조(건설업자의 손해배상책임)
① 건설업자가 고의 또는 과실로 건설공사의 시공을 조잡하게 하여 타인에게 손해를가한 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있다.
② 건설업자는 제1항의 규정에 의한 손해가 발주자의 중대한 과실에 의하여 발생한것인 때에는 발주자에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.
③ 수급인은 하수급인이 고의 또는 과실로 하도급받은 건설공사의 시공을 조잡하게하여 타인에게 손해를 가한 때에는 하수급인과 연대하여 그 손해를 배상할 책임이있다.
④ 수급인은 제3항의 규정에 의하여 손해를 배상한 때에는 배상할 책임이 있는하수급인에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.
|
|
제5장 경영합리화와 중소건설업자 지원
제45조(경영합리화등의 노력)
건설업자는 도급질서의 확립, 건설공사시공의 적정화, 재무관리의 건전화등경영합리화와 건설기술의 개발을 위하여 노력하여야 한다.
|
|
제46조(중소건설업자에 대한 지원)
① 건설교통부장관은 관계중앙행정기관의 장과 협의하여 중소건설업자에 대한지원시책을 수립·시행할 수 있다.
② 관계행정기관 및 정부투자기관의 장은 제1항의 규정에 의한중소건설업자지원시책의 시행에 적극 협조하여야 한다.
|
|
제47조(중소건설업자지원을 위한 조치)
① 건설교통부장관은 중소건설업자에 대한 지원을 위하여 필요한 경우 건설공사를발주하는 국가기관·지방자치단체 또는 정부투자기관에 중소건설업자의 참여기회의확대 기타 필요한 조치를 취할 것을 요청할 수 있다.
② 건설교통부장관은 중소건설업자의 지원을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는대통령령이 정하는 바에 의하여 대기업인 건설업자가 도급받을 수 있는 건설공사의공사금액의 하한을 정할 수 있다.
|
|
제48조(건설업자간의 협력)
① 건설교통부장관은 건설업의 균형있는 발전과 건설공사의 효율적인 수행을 위하여일반건설업자와 전문건설업자간의 상호협력관계 및 대기업인 건설업자와 중소기업인건설업자간의 상호협력관계를 유지하도록 하도급·공동도급등에 관한 지도를 할 수있다.
② 건설교통부장관은 건설업자간의 상호협력관계를 유지하도록 하기 위하여일반건설업자로 하여금 시공할 공사와 관련이 있는 업종의 건설업자를 협력업자로등록받도록 지도할 수 있다.
③ 제2항의 규정에 의하여 등록을 받은 건설업자와 둥록한 협력업자는 다음 각호의사항에 관하여 상호협력하여야 한다.
1. 건설공사를 도급받거나 하도급하는 경우 협력업자를 공동수급인이나 하수급인으로우선 선정
2. 건설공사에 관한 기술 및 정보의 교환
3. 건설공사의 수행에 필요한 인력 또는 자금이나 기술개발의 지원
④ 건설교통부장관은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 지도에 따른 이행실적이나협력업자와의 협력관계를 평가하여 그 실적이 우수한 일반건설업자에 대하여는시공능력평가나 공사발주시 우대하도록 관계기관에 협조를 요청할 수 있다.
⑤ 제1항의 규정에 의한 지도와 제2항의 규정에 의한 협력업자의 등록과 건설업체간의협력에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
|
|
제49조(건설업자의 실태조사등)
① 건설교통부장관 또는 시·도지사는 등록기준에의 적합 여부, 하도급의 적정 여부,성실시공 여부등을 판단하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 건설업자로부터그 업무·재무관리상태·시공상황등에 관하여 기간을 정하여 보고를 받을 수있으며, 소속공무원으로 하여금 건설업자의 경영실태를 조사하게 하거나 공사시공에필요한 자재 또는 시설을 검사하게 할 수 있다. <개정 99·4·15>
② 건설교통부장관 또는 시·도지사는 제1항의 규정에 의한 건설업자에 대한경영실태의 조사를 위하여 필요한 경우에는 공인회계사 또는 건설교통부령이 정하는요건을 갖춘 전문경영진단기관으로 하여금 건설업자의 재무관리상태를 진단하게 할수 있다. <개정 99·4·15>
③ 건설교통부장관 또는 시·도지사는 제1항의 규정에 의한 건설업자의 경영실태조사를위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 건설공사의 발주자·감리원 기타건설공사관계기관에 건설공사의 시공상황에 관한 자료의 제출을 요구할 수 있다.<개정 99·4·15>
④ 제1항의 규정에 의하여 조사 또는 검사를 하는 공무원은 그 권한을 표시하는증표를 관계인에게 내보여야 한다.
⑤ 건설교통부장관은 시·도지사에 대하여 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 실태조사등의 조치를 명할 수 있으며, 그 조치결과의 보고를 요구할 수 있다.<신설 2002·1·26 법6640>
|
|
제6장 건설업자의 단체
제50조(협회의 설립)
① 건설업자의 품위보전, 건설기술의 개발 기타 건설업의 건전한 발전을 위하여건설업자는 건설업자단체(이하 "협회"라 한다)를 설립할 수 있다. <개정 99·4·15>
② 제1항의 규정에 의한 협회는 법인으로 한다. <개정 99·4·15>
③ 협회는 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.
④ 협회의 회원의 자격과 임원에 관한 사항등은 정관으로 정한다. <개정 99·4·15>
⑤ 협회의 정관의 기재사항과 각 협회의 감독에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로정한다. <개정 99·4·15>
|
|
제51조(협회설립의 인가절차등)
① 협회를 설립하고자 하는 때에는 회원의 자격이 있는 건설업자 5인이상이발기하고 회원의 자격이 있는 건설업자중 대통령령이 정하는 수이상의 동의를 얻어창립총회에서 정관을 작성한 후 건설교통부장관에게 인가를 신청하여야 한다.<개정 99·4·15>
② 건설교통부장관은 제1항의 규정에 의한 신청에 따라 인가를 한 때에는 이를공고하여야 한다.
③ 협회가 성립되고 임원이 선임될 때까지 필요한 사무는 발기인이 행한다.<개정 99·4·15>
|
|
제52조(건의와 자문등)
① 협회는 건설업에 관한 사항에 대하여 정부에 건의할 수 있으며, 건설업에 관한정부의 자문요구에 응하여야 한다. <개정 99·4·15>
② 협회는 회원 또는 회원의 자격을 가진 건설업자가 이 법을 위반한 사실을발견한 때에는 이를 확인하여 건설교통부장관에게 보고할 수 있다. <개정 99·4·15>
|
|
제7장 건설관련 공제조합
제54조(공제조합의 설립)
① 건설업자 상호간의 협동조직을 통하여 자율적인 경제활동을 도모하고 건설업의영위에 필요한 각종 보증과 자금융자등을 하기 위하여 건설업자는 공제조합을설립할 수 있다. <개정 99·4·15>
② 제1항의 규정에 의한 공제조합은 법인으로 한다. <개정 99·4·15>
③ 공제조합은 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.<개정 99·4·15>
④ 공제조합의 조합원의 자격, 임원에 관한 사항, 출자 및 융자에 관한 사항과공제조합의 운영에 관한 사항은 정관으로 정한다. <개정 99·4·15>
⑤ 공제조합의 정관의 기재사항, 보증대상, 보증한도 및 감독에 관하여 필요한사항은 대통령령으로 정한다. <개정 99·4·15>
|
|
제55조(공제조합설립의 인가절차등)
① 공제조합을 설립하고자 하는 때에는 조합원의 자격이 있는 건설업자200인이상이 발기하고 조합원의 자격이 있는 건설업자중 대통령령이 정하는 수이상의동의을 얻어 창립총회에서 정관을 작성한 후 건설교통부장관에게 인가를 신청하여야한다. <개정 99·4·15>
② 건설교통부장관은 제1항의 규정에 의한 인가를 한 때에는 이를 공고하여야 한다.
③ 공제조합이 성립되고 임원이 선임될 때까지 필요한 사무는 발기인이 행한다.<개정 99·4·15>
|
|
제56조(공제조합의 사업)
① 공제조합은 다음 각호의 사업을 수행한다. <개정 99·4·15>
1. 조합원이 건설업을 영위함에 필요한 입찰보증·계약보증(공사이행보증을포함한다)·손해배상보증·하자보수보증·선급금보증·하도급보증과 기타 대통령령이정하는 보증
2. 조합원의 건설업영위에 필요한 자금의 융자
3. 조합원이 건설공사대금으로 받은 어음의 할인
4. 조합원의 공사용 기자재의 구매알선
5. 조합원에 고용된 자의 복지향상과 업무상 재해로 인한 손실을 보상하는 공제사업
6. 건설업경영 및 건설기술의 개선·향상과 관련한 연구 및 교육에 관한 사업
7. 건설관련법인에의 출연
8. 조합원 공동이용시설의 설치·운영 기타 조합원의 편익증진을 위한 사업
9. 조합원의 정보처리 및 컴퓨터운용과 관련한 서비스의 제공
10. 조합의 목적달성에 필요한 관련사업에의 투자
11. 국가·지방자치단체 또는 정관이 정하는 공공단체가 위탁하는 사업
12. 제1호 내지 제11호의 사업에 부대되는 사업으로서 정관이 정하는 사업
② 공제조합은 각 공제조합 상호간 또는 다른 법률에 의한 공제조합과의 상호협력과이해증진을 위하여 정보의 교환등 공동사업을 시행할 수 있다. <개정 99·4·15>
|
|
제57조(공제규정)
① 공제조합은 제56조제1항제5호의 규정에 의한 공제사업을 하고자 하는 때에는공제규정을 정하여야 한다. <개정 99·4·15, 2002·1·26 법6640>
② 제1항의 공제규정에는 공제사업의 범위, 공제계약의 내용, 공제료, 공제금,공제금에 충당하기 위한 책임준비금등 공제사업의 운영에 관하여 필요한 사항을정하여야 한다.
|
|
제59조(지분의 양도등)
① 조합원 또는 조합원이었던 자는 대통령령이 정하는 바에 따라 그 지분을 다른조합원이나 조합원이 되고자 하는 자에게 양도할 수 있다.
② 제1항의 규정에 의하여 지분을 양수한 자는 그 지분에 관한 양도인의 권리·의무를승계한다.
③ 지분의 양도 및 질권실정은 상법의 규정에 의한 기명주식의 양도 및 질권설정의방법에 의한다.
④ 민사집행절차나 국세등의 체납처분절차에 의하여 행하는 지분의 압류 또는가압류는 민사집행법 제233조의 규정에 의한 지시채권의 압류 또는 가압류의 방법에의한다. <개정 2002·1·26 법6627>
|
|
제60조(공제조합의 지분취득등)
① 공제조합은 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 있는 때에는 조합원 또는조합원이었던 자의 지분을 취득할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 때에는그 지분을 취득하여야 한다. <개정 99·4·15, 2002·1·26 법6640>
1. 출자금을 감소하고자 하는 때
2. 조합원에 대하여 가지는 담보권을 실행하기 위하여 필요한 때
3. 공제조합에 출자한 자가 자기 출자액을 회수하기 위하여 공제조합에 지분의양수를 요구한 때
4. 조합원이 탈퇴한 후 2년이 경과한 때
5. 준비금의 출자전입시 단좌가 발생한 때
② 공제조합은 제1항제1호의 규정에 의하여 지분을 취득한 때에는 지체없이출자금의 감소절차를 밟아야 하며, 동항제2호 내지 제5호에 해당하는 때에는지체없이 이를 처분하되, 처분되지 아니한 지분은 정관이 정하는 바에 의하여출자금을 감소시킬 수 있다. <개정 99·4·15, 2002·1·26 법6640>
③ 조합원의 지분은 공제조합에 대한 채무의 담보로 제공되는 경우외에는 질권의목적으로 할 수 없다. <개정 99·4·15>
④ 공제조합은 제1항의 규정에 의하여 지분을 취득한 경우 조합원 또는 조합원이었던자에게 지급하여야 할 금액을 지체없이 지급하여야 한다. <개정 99·4·15>
⑤ 제1항의 규정에 의하여 공제조합의 지분취득에 따라 조합원 또는 조합원이었던자가 가지는 청산금청구권은 그 지분을 취득한 날부터 5년간 행사하지 아니하면시효로 인하여 소멸한다. <개정 99·4·15>
|
|
제61조(신용에 의한 보증등)
공제조합은 정관이 정하는 바에 따라 조합원에 대하여 그 재산상태등을 평가하고해당 공사의 이행능력을 실사한 후 보증 또는 융자를 실시할 수 있다.<개정 99·4·15>
|
|
제62조(대리인의 선임)
공제조합은 임원 또는 직원중에서 당해 공제조합의 업무에 관한 재판상 또는재판외의 모든 행위를 할 수 있는 대리인을 선임할 수 있다. <개정 99·4·15>
|
|
제63조(책임준비금등의 적립)
① 공제조합은 결산기마다 보증의 종류에 따라 책임준비금과 비상위험준비금을계상할 수 있다. <개정 99·4·15>
② 제1항의 책임준비금과 비상위험준비금의 계상에 관하여 필요한 사항은대통령령으로 정한다.
|
|
제64조(시공상황조사등)
① 공제조합은 대통령령이 정하는 바에 따라 그가 보증한 공사현장에 출입하여시공상황을 조사할 수 있으며, 당해 공사를 시공하는 조합원에게 의견을 진술할 수있다. <개정 99·4·15>
② 공제조합은 제1항의 규정에 의한 시공상황조사에 관한 업무를 협회 또는건설관계전문기관으로 하여금 대행하게 할 수 있다. <개정 99·4·15>
|
|
제65조(보고서의 제출등)
① 건설교통부장관은 공제조합의 재무건전성 유지 등을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 소속공무원으로 하여금 공제조합의 업무상황 또는 회계상황을 조사하거나 장부 기타 서류를 검사하게 할 수 있다. <개정 99·4·15, 2002·1·26 법6640>
② 제1항의 규정에 의하여 조사 또는 검사를 하는 공무원은 그 권한을 표시하는증표를 관계인에게 내보여야 한다.
|
|
제66조(보증금징수의 제한)
보증채권자는 공제조합이 조합원의 의무이행을 보증한 경우 관계법령 및계약서등의 약정에 불구하고 그 보증서로서 보증금 또는 공사이행보증서에갈음하여야 하며, 그 조합원으로부터 따로 보증금 기타 명목의 금액을 징수하여서는아니된다. <개정 99·4·15>
|
|
제67조(공제조합의 책임)
① 공제조합은 그가 보증한 사항에 관하여 법령 기타 계약서등이 정하는 바에따라 보증금을 지급할 사유가 발생한 때에는 그 보증금을 보증채권자에게지급하여야 한다. <개정 99·4·15>
② 제1항의 규정에 의하여 보증채권자가 공제조합에 대하여 가지는 보증금에 관한권리는 보증기간만료일부터 5년간 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다.<개정 99·4·15>
|
|
제68조(다른 법률의 준용)
공제조합에 관하여 이 법에 규정한 것을 제외하고는 민법중 사단법인에 관한규정과 상법중 주식회사의 계산에 관한 규정을 각각 준용한다.<개정 99·4·15>
|
|
제8장 건설분쟁조정위원회
제69조(건설분쟁조정위원회의 설치)
① 건설업 및 건설용역업에 관한 분쟁을 조정하기 위하여 건설교통부장관소속하에중앙건설분쟁조정위원회(이하 "중앙위원회"라 한다)를, 시·도지사 소속하에지방건설분쟁조정위원회(이하 "지방위원회"라 한다)를 둔다. <개정 99·4·15>
② 중앙위원회와 지방위원회(이하 "위원회"라 한다)는 당사자의 일방 또는 쌍방의신청에 의하여 다음 각호의 분쟁을 심사·조정한다.
1. 설계·시공·감리등 건설공사에 관계한 자간의 책임에 관한 분쟁
2. 발주자와 수급인간의 건설공사에 관한 분쟁. 다만,국가를당사자로하는계약에관한법령의 해석과 관련된 분쟁을 제외한다.
3. 수급인과 하수급인간의 건설공사의 하도급에 관한 분쟁. 다만, 하도급거래공정화에관한법률의 적용을 받는 사항을 제외한다.
4. 수급인과 제3자간의 시공상의 책임등에 관한 분쟁
5. 건설공사의 도급계약의 당사자와 보증인간의 보증책임에 관한 분쟁
6. 기타 대통령령이 정하는 사항에 관한 분쟁
|
|
제70조(위원회의 구성)
① 위원회는 위원장과 부위원장 각 1인을 포함한 15인이내의 위원으로 구성한다.
② 위원회의 위원은 대통령령이 정하는 중앙행정기관·지방자치단체 또는지방행정기관의 소속공무원으로서 당해 기관의 장이 지명하는 자와 다음 각호의 1에해당하는 자중 건설교통부장관 또는 시·도지사가 위촉하는 자가 된다.<개정 99·4·15>
1. 고등교육법에 의한 대학에서 공학이나 법률학을가르치는 조교수이상의 직에 있거나 있었던 자
2. 판사·검사 또는 변호사의 자격이 있는 자
3. 건설공사·건설업 또는 건설용역업에 대한 학식과 경험이 풍부한 자
③ 중앙위원회의 위원장은 건설교통부장관이 소속 1급공무원중에서 지명하는 자가되고, 지방위원회의 위원장은 시·도지사가 소속 2급 또는 3급공무원중에서지명하는 자가 되며, 부위원장은 위원회가 위원중에서 선출한다. <개정 99·4·15>
④ 공무원이 아닌 위원의 임기는 3년으로 하되, 연임할 수 있다.
⑤ 보궐위원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.
|
|
제71조(위원회의 회의)
① 위원회의 회의는 위원장이 소집한다.
② 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
|
|
제72조(조정신청의 통지)
① 위원회는 당사자 일방으로부터 분쟁의 조정신청을 받은 때에는 그 신청내용을상대방에게 통지하여야 한다.
② 제1항의 규정에 의하여 통지를 받은 상대방은 조정에 응할 것인지에 관한 의사를위원회에 통지하여야 한다.
|
|
제73조(조정의 거부 및 중지)
① 위원회는 분쟁의 성질상 위원회에서 조정하는 것이 적합하지 아니하다고인정되거나 부정한 목적으로 조정을 신청하였다고 인정되는 때에는 당해 조정을거부할 수 있다. 이 경우 조정거부의 사유등을 신청인인 당사자에게 통보하여야한다.
② 위원회는 분쟁당사자중 일방이 조정을 거부한 경우에는 조정경위·조정거부이유등을 상대방에게 서면으로 통보하여야 한다.
③ 위원회는 분쟁당사자중 일방이 소를 제기한 때에는 조정을 중지하고 이를당사자에게 통보하여야 한다.
|
|
제74조(처리기간)
① 위원회는 분쟁의 조정신청을 받은 날부터 60일이내에 이를 심사하여 조정안을작성하여야 한다. 다만 부득이한 사정이 있는 경우에는 위원회의 의결로써 60일의범위내에서 그 기간을 연장할 수 있다.
② 위원회는 제1항 단서의 규정에 의하여 기간을 연장한 경우에는 기간연장의 사유기타 기간연장에 관한 사항을 당사자에게 통보하여야 한다.
|
|
제75조(조사 및 의견청취)
① 위원회는 필요하다고 인정하는 경우에는 위원회의 위원·건설교통부소속 공무원또는 특별시·광역시 또는 도(이하 "시·도"라 한다) 소속공무원으로 하여금관계서류를 열람하게 하거나 관계사업장에 출입하여 조사하게 할 수 있다.<개정 99·4·15>
② 위원회는 필요하다고 인정하는 경우에는 당사자 또는 관계전문가로 하여금위원회의 회의에 출석하게 하여 그 의견을 들을 수 있다.
|
|
제76조(조정부)
① 위원회는 조정업무의 효율적인 처리를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는조정사건의 분야별로 5인이내의 위원으로 구성되는 조정부를 둘 수 있다.
② 제1항의 규정에 의한 조정부의 위원은 위원장이 지명한다.
③ 조정부는 미리 조정사건을 심사한 후 조정안을 작성하여 위원회의 회의에상정하여야 한다.
|
|
제77조(조정전 합의)
위원회는 분쟁당사자 쌍방이 분쟁의 해결에 관하여 합의한 때에는 당해 사건에 대한조정을 중단하고 분쟁당사자가 합의한 내용에 따라 즉시 합의서를 작성하여야 하며,위원장 및 각 당사자는 이에 서명·날인하여야 한다.
|
|
제78조(조정의 효력)
① 위원회는 조정안을 작성한 때에는 지체없이 이를 각 당사자에게 제시하여야 한다.
② 제1항의 규정에 의하여 조정안을 제시받은 당사자는 그 제시를 받은 날부터15일이내에 그 수락여부를 위원회에 통보하여야 한다.
③ 당사자가 조정안을 수락한 때에는 위원회는 즉시 조정서를 작성하여야 하며,위원장 및 각 당사자는 이에 서명·날인하여야 한다.
④ 당사자가 조정안을 수락한 때에는 당사자간에 조정서와 동일한 내용의 합의가성립된 것으로 본다. <개정 99·4·15>
|
|
제79조(비용의 분담)
① 분쟁조정을 위한 감정·진단·시험등에 소요된 비용은 신청인이 이를 부담한다.다만, 당사자간에 이에 대한 약정이 있는 경우에는 그 약정에 의한다.
② 위원회는 필요하다고 인정하는 경우에는 대통령령이 정하는 바에 의하여 당사자로하여금 제1항의 규정에 의한 비용을 예납하게 할 수 있다.
③ 제1항의 규정에 의한 비용의 범위예 관하여는 대통령령으로 정한다.
|
|
제9장 시정명령등
제81조(시정명령등)
건설교통부장관 또는 시·도지사는 건설업자가 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 기간을 정하여 그 시정을 명하거나 기타 필요한 지시를 할 수 있다. <개정 99·4·15, 2002·1·26 법6640>
1. 삭제 <99·4·15>
2. 정당한 사유없이 도급받은 건설공사를 시공하지 아니한 때
2의2. 정당한 사유없이 제9조제4항의 규정에 의한 신고를 하지 아니한 때
3. 제28조의 규정에 의한 하자담보책임을 이행하지 아니한 때
4. 제30조제2항 후단의 규정에 의하여 건설공사를 도급받은 경우로서하도급계약당사자 일방이 정당한 사유없이 당초 견적한 내용대로의 하도급계약체결을거부한 때
6. 제40조의 규정에 위반하여 건설공사의 현장에 건설기술자를 배치하지 아니하거나배치된 건설기술자가 공사의 시공관리에 부적당하다고 인정될 때
7. 정당한 사유없이 제49조제1항의 규정에 의한 보고를 하지 아니한 때
8. 건설공사를 성실하게 수행하지 아니함으로써 부실시공의 우려가 있는 때
|
|
제82조(영업정지등)
① 건설교통부장관 또는 시·도지사는 건설업자가 다음 각호의 1에 해당하게 된때에는 6윌이내의 기간을 정하여 당해 건설업자의 영업정지를 명하거나 영업정지에갈음하여 5천만원이하의 과징금을 부과할 수 있다. <개정 99·4·15, 2002·1·26 법6640>
1. 제28조의 규정에 의한 하자담보책임기간중 수급인 또는 하수급인이 책임질 사유로건설교통부령이 정하는 규모이상의 하자가 3회이상 발생한 때. 이 경우 하수급인이책임질 사유에 대하여는 수급인에게도 동일한 책임이 있는 것으로 본다.
2. 건설업의 등록을 한 후 최근 2년간의 건설공사실적의 연평균액이대통령령이 정하는 금액에 미달한 때. 다만, 대통령령이 정하는 정당한 사유가 있는때에는 그러하지 아니하다.
6. 산업안전보건법에 의한 중대재해를 발생하게 한 건설업자에 대하여노동부장관으로부터 영업정지의 요청이 있는 경우와 기타 다른 법령의 규정에 의하여국가 또는 지방자치단체의 기관으로부터 영업정지의 요구가 있는 때
② 건설교통부장관 또는 시·도지사는 건설업자가 다음 각호의 1에 해당하게 된때에는 1년이내의 기간을 정하여 당해 건설업자(제5호의 경우중 하도급한 때에는 그수급인을 포함한다)의 영업정지를 명하거나 영업정지에 갈음하여 그 위반한 공사의도급금액(제2호의 경우에는 하도급액을, 제3호의 경우에는 의무하도급 금액을말한다)의 100분의 30에 상당하는 금액(제5호의 경우에는 5억원)이하의 과징금을부과할 수 있다. <개정 99·4·15>
1. 제16조의 규정에 위반하여 건설공사를 도급받은 때
4. 제47조제2항의 규정에 의한 공사금액의 하한에 미달하는 공사를 도급받은 때
5. 고의 또는 과실로 건설공사의 시공을 조잡하게 한 때
③ 제1항 또는 제2항의.규정에 의하여 과징금부과처분을 받은 자가과징금을 기한내에납부하지 아니하는 때에는 국세 또는 지방세체납처분의 예에 따라 이를 징수한다.
|
|
제83조(건설업의 등록말소 등)
건설교통부장관 또는 시·도지사는 건설업자가 다음 각호의 1에 해당하게 된 때에는 당해 건설업자(제9호의 경우중 하도급한 때에는 그 수급인을 포함한다)의 건설업의 등록을 말소하거나 1년이내의 기간을 정하여 영업의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호·제1호의2·제5호 내지 제7호 또는 제11호에 해당하는 때에는 건설업의 등록을 말소하여야 한다. <개정 99·4·15, 2002·1·26 법6640>
1. 부정한 방법으로 제9조의 규정에 의한 건설업의 등록을 한 때
1의2. 제9조제4항의 규정에 의한 신고를 허위로 한 때
2. 제10조의 규정에 의한 건설업의 등록기준에 미달한 사실이 있는 때. 다만, 일시적으로 등록기준에 미달되는 등 대통령령이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 및 4. 삭제 <99·4·15>
7. 제82조 또는 이 조의 규정에 의한 영업정지처분에 위반한 때
8. 건설업의 등록을 한 후 1년이 경과할 때까지 영업을 개시하지아니하거나 계속하여 1년이상 휴업한 때
9. 고의 또는 과실로 건설공사의 시공을 조잡하게 함으로써 시설물의 구조상주요부분에 중대한 손괴를 야기하여 공중의 위험을 발생하게 한 때
10. 다른 법령에 의하여 국가 또는 지방자치단체의 기관으로부터 영업정지 또는 등록말소의 요구가 있는 때
11. 국가 또는 지방자치단체의 기관으로부터 건설업자의 폐업사실이 확인된 때
|
|
제83조의2(시정명령의 요구 및 보고)
① 시·도지사는 건설업자가 관할구역안에서 이 법을 위반한 사실을 발견한 때에는당해 건설업자의 등록관청에 제81조 내지 제83조의 규정에 의한시정명령·영업정지 또는 등록말소 등을 요구할 수 있다.
② 시·도지사가 제81조 내지 제83조의 규정에 의하여 시정명령·영업정지 또는등록말소 등을 한 경우( 제91조제1항의 규정에 의하여 위임받은 경우를 포함한다)에는건설교통부령이 정하는 바에 의하여 처분내용·처분사유 등을 건설교통부장관에게보고하여야 한다.[본조신설 2002·1·26 법6640]
|
|
제84조(영업정지등의 세부처분기준)
제82조의 규정에 의하여 영업정지처분을 하거나 과징금부과처분을 하는 경우 또는 제83조의 규정에 의하여 영업정지처분을 하는 경우의 위반행위의 종별과 정도에 따른영업정지의 기간, 과징금의 금액 기타 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
|
|
제85조(이해관계인에 의한 제재의 요구)
건설업자에게 제81조 각호의 1에 해당하는 사유가 있는때에는 이해관계인은 건설교통부장관 또는 시·도지사에게 그 사유를 명시하여 당해건설업자에 대하여 상당한 조치를 할 것을 요구할 수 있다. <개정 99·4·15>
|
|
제86조(청문)
건설교통부장관 또는 시·도지사는 제82조 및 제83조의 규정에 의하여 영업정지·과징금부과 또는 등록말소를하고자 하는 경우에는 청문을 실시하여야 한다. <개정 99·4·15>[전문개정 97·12·13]
|
|
제10장 보칙
제87조(건설근로자퇴직공제제도의 시행)
② 제1항의 규정에 의하여 건설근로자퇴직공제제도에 가입하여야 하는건설공사도급계약의 당사자는 당해 건설공사의 도급금액산출내역서에건설근로자퇴직공제제도에 가입하는데 소요되는 금액을 명시하여야 한다.
③ 건설교통부장관 또는 시·도지사는 제2항의 규정에 의하여건설근로자퇴직공제제도에 가입한 건설업자에 대하여는 제23조의규정에 의한 시공능력의 평가 기타 건설시책의 시행에 있어 우대할 수 있다.<개정 99·4·15>
|
|
제88조(노임에 대한 압류의 금지)
① 건설업자가 도급받은 건설공사의 도급금액중 당해 공사(하도급한 공사를포함한다)의 근로자에게 지급하여야 할 노임에 상당하는 금액에 대하여는 이를압류할 수 없다. <개정 99·4·15>
② 제1항의 노임에 상당하는 금액의 범위와 산정방법은 대통령령으로 정한다.
|
|
제89조(직무상 알게 된 사실의 누설금지)
다음 각호의 자는 특별한 사유가 없는 한 그 직무상 알게 된 건설업자의 재산 및업무상황을 누설하여서는 아니된다. <개정 99·4·15>
1. 이 법의 규정에 의한 등록·신고 또는 감독사무에 종사하는 공무원 또는공무원이었던 자
2. 건설분쟁조정위원회의 위원 또는 위원이었던 자
3. 제91조제3항의 규정에 의한 위탁사무에 종사하는 자 또는 종사하였던 자
|
|
제91조(권한의 위임·위탁)
① 이 법의 규정에 의한 건설교통부장관의 권한은 그 일부를 대통령령이 정하는 바에의하여 소속기관의 장이나 시·도지사에게 위임할 수 있다.
② 삭제 <99·4·15>
③ 이 법에 의한 건설교통부장관의 권한중 다음 각호의 권한은 대통령령이 정하는 바에 의하여 건설교통부장관이 지정하는 기관에 위탁할 수 있다. <개정 99·4·15, 2002·1·26 법6640>
1. 및 2. 삭제 <99·4·15>
3. 제23조의 규정에 의한 건설업자의 시공능력평가 및 건설공사실적등의 신고의처리
3의2. 제23조의2의 규정에 의한 건설사업관리자의 건설사업관리능력평가 및 건설사업관리실적 등의 접수
4. 제24조의 규정에 의한 건설산업정보의 종합관리
5. 제48조의 규정에 의한 건설업자간 협력의 지도
6. 삭제 <2002·1·26 법6640>
|
|
제92조(수수료)
다음 각호의 1에 해당하는 자는 건설교통부령이 정하는 바에 의하여 수수료를 납부하여야 한다. <개정 99·4·15, 2002·1·26 법6640>
1. 제9조제1항의 규정에 의하여 건설업등록을 신청하는 자
2. 제9조의2제3항의 규정에 의하여 건설업등록증 또는건설업등록수첩의 재교부를 신청하는 자
3. 제23조제1항의 규정에 의한 시공능력의 평가 및 공시를받기 위하여 신청하는 자
3의2. 제23조의2제1항의 규정에 의하여 건설사업관리능력의 평가 및 공시를 받기 위하여 신청하는 자
5. 및 6. 삭제 <99·4·15>
|
|
제11장 벌칙
제93조(벌칙)
① 건설업자, 제2조제13호의 규정에 의한 시공참여자 또는 제40조제1항의 규정에 의하여 건설현장에 배치된 건설기술자로서 건설공사의 안전에관한 법령에 위반하여 건설공사를 시공함으로써 착공후 제28조의 규정에 의한하자담보책임기간내에 교량·터널·철도 기타 대통령령이 정하는 시설물의 구조상주요부분에 중대한 손괴를 야기하여 공중의 위험을 발생하게 한 자는 10년이하의징역에 처한다. <개정 99·4·15>
② 제1항의 죄를 범하여 사람을 사상에 이르게 한 자는 무기 또는 3년이상의 징역에처한다.
|
|
제94조(벌칙)
① 업무상 과실로 제93조제1항의 죄를 범한 자는 5년이하의 징역이나 금고 또는5천만원이하의 벌금에 처한다.
② 업무상 과실로 제93조제1항의 죄를 범하여 사람을 사상에 이르게 한 자는10년이하의 징역이나 금고 또는 1억원이하의 벌금에 처한다.
|
|
제95조(벌칙)
건설공사의 입찰에 있어 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 한 자는 5년이하의 징역또는 5천만원이하의 벌금에 처한다.
1. 부당한 이익을 취득하거나 공정한 가격결정을 저해할 목적으로 입찰자간에공모하여 미리 조작한 가격으로 입찰한 자
2. 다른 건설업자의 견적을 제출한 자
3. 위계 또는 위력 기타의 방법으로 다른 건설업자의 입찰행위를 방해한 자
|
|
제96조(벌칙)
다음 각호의 1에 해당하는 자는 1년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금에 처한다.<개정 99·4·15, 2002·1·26 법6640>
1. 제9조제1항의 규정에 의한 등록을 하지 아니하거나 부정한방법으로 등록을 하고 건설업을 영위한 자
2. 삭제 <99·4·15>
3. 제17조의 규정에 의한 신고를 하지 아니하거나 부정한방법으로 신고를 하고 건설업을 영위한 자
4. 제21조의 규정에 위반한 건설업자 및 그 상대방
7. 정당한 사유없이 제82조 또는 제83조의 규정에 의한 영업정지처분에 위반한 자
|
|
제97조(벌칙)
다음 각호의 1에 해당하는 자는 1천만원이하의 벌금에 처한다. <개정 99·4·15, 2002·1·26 법6640, 2002·12·18>
1. 제23조제3항의 규정에 의한 건설공사의 실적, 기술자보유현황, 재무상태를 허위로 제출한 자
1의2. 제23조의2제2항의 규정에 의한 건설사업관리실적, 인력보유현황, 재무상태를 허위로 제출한 자
2. 제40조제1항의 규정에 의한 건설기술자의 현장배치를 하지 아니한 자
3. 제11조의 규정에 의한 표시제한을 위반한 자
|
|
제98조(양벌규정)
① 법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인·사용인 기타 종업원이 그 법인 또는개인의 업무에 관하여 제93조의 위반행위를 한 때에는 행위자를 벌하는 외에 당해법인 또는 개인을 10억원이하의 벌금에 처한다.
② 법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인·사용인 기타 종업원이 그 법인 또는개인의 업무에 관하여 제94조 내지 제97조의 위반행위를 한 때에는 행위자를 벌하는외에 당해 법인이나 개인에 대하여도 각 해당 조의 벌금형을 과한다.
|
|
제99조(과태료)
다음 각호의 1에 해당하는 자에 대하여는 250만원이하의 과태료를 과한다.<개정 99·4·15, 2002·1·26 법6640>
1. 삭제 <99·4·15>
2. 제22조제2항의 규정에 위반하여 도급계약을 계약서로 체결하지 아니한 건설업자
3. 제22조제3항의 규정에 의한 건설공사대장을 비치하지 아니한 자
3의2. 제22조제4항의 규정에 의한 건설공사대장의 기재사항을 발주자에게통보하지 아니하거나 허위로 통보한 자
5. 내지 7. 삭제 <99·4·15>
|
|
제100조(과태료)
다음 각호의 1에 해당하는 자에 대하여는 50만원이하의 과태료를 과한다. <개정 2002·1·26 법6640>
1. 제9의2제2항의 규정에 의한 기재사항변경 신청을 기한 이내에 하지 아니한 자
2. 제40조제2항의 규정에 위반하여 건설공사의 현장을 이탈한 건설기술자
|
|
제101조(과태료의 부과·징수절차)
① 제99조 및 제100조의 규정에 의한 과태료는 대통령령이 정하는 바에 의하여건설교통부장관 또는 시·도지사가 부과·징수한다. <개정 99·4·15>
② 제1항의 규정에 의한 과태료처분에 불복이 있는 자는 그 처분이 있음을 안 날부터30일이내에 건설교통부장관 또는 시·도지사에게 이의를 제기할 수 있다.<개정 99·4·15>
③ 제1항의 규정에 의하여 건설교통부장관 또는 시·도지사의 과태료처분을 받은 자가제2항의 규정에 의하여 이의를 제기한 때에는 건설교통부장관 또는 시·도지사는지체없이 관할법원에 그 사실을 통보하여야 하며, 그 통보를 받은 관할법원은 비송사건절차법에 의한 과태료의 재판을 한다.<개정 99·4·15>
④ 제2항의 규정에 의한 기간내에 이의를 제기하지 아니하고 과태료를 납부하지아니한 때에는 국세 또는 지방세체납처분의 예에 의하여 이를 징수한다.
|
|
부 칙 제1조 (시행일)
이 법은 1997년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 제9조의 규정은 1997년 1윌 1일부터
시행하고, 제87조의 규정은 1998년 1윌 1일부터 시행한다.
제2조 (다른 법률의 폐지)
다음 각호의 법률은 이를 각각 폐지한다.
1. 건설공제조합법
2. 전문건설공제조합법
제3조 (일반적 경과조치)
이 법 시행당시 종전의 건설업법·건설공제조합법 또는 전문건설공제조합법의
규정에 의하여 행하여진 처분은 이 법의 규정에 의하여 행하여진 것으로 본다.
제4조 (기존 가스시설시공업자등에 관한 경과조치)
이 법 시행당시 다음 각호의 등록을 한 자는 제11조제1항의 규정에 의하여 해당
업종의 등록을 한 것으로 본다.
1. 도시가스사업법 제12조의2제1항의 규정에 의한 시공자의 등록
2. 액화석유가스의안전및사업관리법 제15조의2의 규정에 의한 시공자의 등록
3. 에너지이용합리화법 제51조의 규정에 의한 특정열사용기자재의 시공업의 등록
4. 시설물의안전관리에관한특별법 제19조제1항의 규정에 의한 시설물유지관리업의
등록
5. 건축법 제56조제2항의 규정에 의한 온돌시공업의 등록
제5조 (기존 협회에 관한 경과조치)
이 법 시행당시 종전의 규정에 의하여 설립된 건설협회·전문건설협회 및
업종별공사업협회는 각각 제50조제1항의 규정에 의하여 설립된 것으로 본다.
제6조 (기존 공제조합에 관한 경과조치)
이 법 시행당시 종전의 건설공제조합법에 의하여 설립된 건설공제조합과 종전의
전문건설공제조합법에 의하여 설립된 전문건설공제조합 및 업종별공제조합은 각각
제54조제1항의 규정에 의하여 설립된 것으로 본다.
제7조 (건설업분쟁조정위원회에 관한 경과조치)
이 법 시행전에 이미 설치된 건설업분쟁조정위원회는 제69조제1항의 규정에 의하여
설치된 중앙건설분쟁조정위원회로 보며, 이 법 시행당시 건설업분쟁조정위원회에
계류중인 분쟁은 중앙건설분쟁조정위원회가 심사·조정한다.
제8조 (벌칙에 관한 경과조치)
이 법 시행전의 행위에 대한 벌칙의 적용에 있어서는 종전의 규정에 의한다.
제9조 (과태료규정에 관한 경과조치)
이 법 시행전의 행위에 대한 과태료규정의 적용에 있어서는 종전의 규정에 의한다.
제10조 (다른 법률의 개정)
①도시가스사업법중 다음과 같이 개정한다.
제12조제2항을 삭제하고, 동조제6항중 "제1항 및 제2항"을 "제1항"으로 한다.
제12조의2를 삭제한다.
제13조 및 제14조중 "제l2조의2제1항의 규정에 의하여 등록한 시공자"를 각각
"시공자"로 한다.
제43조의3중 "제12조의2제3항 또는 제4항의 규정에 의한 등록의 취소, 사업의 정지
또는 과징금의 부과를 하고자 하는 경우에는 대통령령이 정하는 바에 따라"를
"대통령령이 정하는 바에 따라"로 한다.
제51조제3호중 "제1항 내지 제3항"을 "제1항 또는 제3항"으로 하고, 동조제6호를
삭제한다.
②액화석유가스의안전및사업관리법중 다음과 같이 개정한다.
제15조제2항을 삭제하고, 동조제5항중 "제1항 및 제2항"을 "제1항"으로 한다.
제15조의2를 삭제한다.
제16조제1항 및 제17조중 "제l5조의2제1항의 규정에 의하여 등록을 한 시공자"를
각각 "시공자"로 한다.
제36조의2중 "제8조의2의 규정에 의하여 과징금을 부과하고자 하는 경우,
제15조의2제3항의 규정에 의하여 등록의 취소 또는 사업의 정지를 명하고자 하는
경우 및 제15조의2제4항의 규정에 의하여 과징금을 부과하고자 하는 경우에는"을
"제8조의2의 규정에 의하여 과징금을 부과하고자 하는 경우에는"으로 한다.
제48조제1항중 "제14조제3항·제15조의2제1항"을 "제14조제3항"으로 한다.
③에너지이용합리화법중 다음과 같이 개정한다.
제51조를 다음과 같이 한다.
제51조 (특정열사용기자재) 열사용기자재중 통상산업부령이 정하는
열사용기자재(이하 "특정열사용기자재"라 한다)의 설치·시공 또는 세관을
업(이하 "시공업"이라 한다)으로 하는 자는 건설산업기본법 제11조제1항의
규정에 의하여 건설교통부장관에게 등록하여야 한다.
제52조를 삭제한다.
제53조제2항중 "제51조제1항의 규정에 의한 시공업의 등록을 한
자(제51조제2항의 규정에 의하여 등록을 한 것으로 보는 자를 포함한다. 이하
"시공업자"라 한다)"를 "건설산업기본법 제11조제1항의 규정에 의하여 시공업의
등록을 한 자(이하 "시공업자"라 한다)"로 한다.
제54조를 다음과 같이 한다.
제54조 (시공업의 표시등) ①시공업자는 간판·간행물 기타의 광고매체를
이용하여 광고를 하는 경우에는 시공업자임을 표시하여야 한다.
②시공업자가 아닌 자는 그 사무소 또는 광고물등에 시공업자임을 표시하거나
이와 유사한 용어를 사용하여서는 아니된다.
③통상산업부장관은 제1항 또는 제2항의 규정에 위반한 자에 대하여
소속공무원으로 하여금 적절한 조치를 하게 할 수 있다.
제56조를 다음과 같이 한다.
제56조 (시공업등록말소등의 요청) 통상산업부장관은 시공업자가 다음 각호의
1에 해당하는 때에는 건설교통부장관에게 그 등록을 말소하거나 그 시공업의
전부 또는 일부를 정지하도록 요청할 수 있다.
1. 제48조제1항의 규정에 의한 표시가 없는 열사용기자재를 사용하여 시공한
때
2. 제53조제1항의 규정에 의한 기준을 따르지 아니하고 시공을 하거나
동조제2항의 규정에 의한 기록을 작성·보존하지 아니한 때
3. 제55조제1항의 규정에 의한 설치·시공확인을 받지 아니하고
특정열사용기자재를 사용하게 한 때
4. 제89조제1항의 규정에 의한 보고를 하지 아니하거나 허위의 보고를 한
때 또는 검사를 거부·방해 또는 기피한 때
5. 기타 이 조 또는 이 법에 의한 명령이나 처분에 위반한 때
제90조제4호 및 제91조제5호를 각각 삭제한다.
제92조제2항중 "제50조, 제51조제1항 및 제2항, 제54조제3항"를 "제50조"로
한다.
제94조제5호 및 제95조제2호를 각각 삭제한다.
④시설물의안전관리에관한특별법중 다음과 같이 개정한다.
제2조제11호중 "건설업법"을 "건설산업기본법"으로 한다.
제6조제4항중 "제19조의 규정에 의하여 등록을 한 유지관리업자"를
"건설산업기본법 제11조의 규정에 의하여 건설교통부장관에게 등록한
유지관리업자"로 한다.
제19조제1항을 삭제한다.
제28조제1항제3호중 "건설공제조합법에 의한 건설공제조합, 전문건설공제조합법에
의한 전문건설공제조합"을 "건설산업기본법에 의한 각 공제조합"으로 한다.
제40조제5호 및 제6호를 각각 삭제한다.
⑤주택건설촉진법중 다음과 같이 개정한다.
제6조의3제1항중 "그에 대하여 건설업법 제4조의 규정을 적용하지 아니한다"를
"건설산업기본법 제41조의 규정에 의한 건설업자로 본다"로 하고, 동조제2항중
"건설업법 제33조 내지 제37조·제59조·제61조제2호·제63조·제65조제5호·
제66조제3호 및 제67조"를 "건설산업기본법 제40조·제41조 내지 제44조·제95조
·제97조제2호·제98조·제100조제7호 및 제101조"로 한다.
제45조제1항중 "건설업법 제6조제1항"을 "건설산업기본법 제9조제1항 및 동법
제11조제1항"으로 한다.
⑥건축법중 다음과 같이 개정한다.
제2조제16호중 "건설업법 제2조제3호"를 "건설산업기본법 제2조제5호"로 한다.
제9조의2제3항중 "건설업법 제42조"를 "건설산업기본법 제50조"로 한다.
제16조제3항중 "건설업법 제4조제2호"를 "건설산업기본법 제41조제2호"로 한다.
제l9조의2제2항중 "건설업법"을 "건설산업기본법"으로 한다.
제56조제2항을 삭제한다.
제76조의2제1항중 "건설업법 제32조"를 "건설산업기본법 제69조"로 한다.
⑦해외건설촉진법중 다음과 같이 개정한다.
제3조중 "건설업법"을 "건설산업기본법"으로 한다.
제6조제2항제1호중 "건설업법에 의하여 건설업의 면허를 받은 자"를
"건설산업기본법에 의하여 건설업의 면허를 받거나 등록을 한 자"로 한다.
⑧임업협동조합법중 다음과 같이 개정한다.
제7조의2제2항중 "건설업법"을 "건설산업기본법"으로 하고, 동조제3항중
"건설업법 제6조제1항의 규정에 의한 면허를 받은 것으로 본다"를
"건설산업기본법에 의하여 면허를 받거나 등록을 한 것으로 본다."로 한다.
제11조 (다른 법령과의 관계)
이 법 시행당시 다른 법령에서 종전의 건설업법·건설공제조합법·
전문건설공제조합법 또는 그 규정을 인용하고 있는 경우 이 법에 그에 해당하는
규정이 있는 때에는 이 법 또는 이 법의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.
부칙 <97·8·28> 제1조 (시행일)
이 법은 1998년 1월 1일부터 시행한다. <단서 생략>
제2조 내지 제8조 생략
부칙 <97·12·13> 제1조 (시행일)
이 법은 1998년 1월 1일부터 시행한다. <단서 생략>
제2조 생략
부칙 <99·4·15> 제1조 (시행일)
이 법은 공포한 날부터 시행한다.
제2조 (건설업자에 관한 경과조치)
이 법 시행당시 종전의 규정에 의하여 일반건설업 또는 전문건설업의 면허를 받거나
등록을 한 자는 제9조제1항의 개정규정에 의하여 해당 업종의 등록을 한 것으로
본다.
제3조 (건설업의 양도인가 등에 관한 경과조치)
이 법 시행당시 종전의 제17조 및 제18조의 규정에 의하여
건설업양도인가·법인합병인가 또는 상속인가를 신청한 때에는 종전의 규정에
의한다.
제4조 (협회에 관한 경과조치)
이 법 시행당시 종전의 제50조의 규정에 의하여 설립된 협회는 이 법에 의하여
설립된 건설업자단체로 본다. 다만, 이 법 시행후 3월이내에 이 법의 요건에
적합하도록 정관 등을 변경하여야 한다.
제5조 (행정처분에 관한 경과조치)
①이 법 시행전의 행위에 대한 행정처분(과징금 부가처분을 포함한다)은 이 법의
개정규정에 의한다.
②이 법 시행당시 종전의 규정에 의하여 행하여진 영업정지·과징금부과·면허취소
또는 등록말소처분을 이 법에 의한 영업정지·과징금부과 또는 등록말소처분으로
본다.
제6조 (벌칙 등에 관한 경과조치)
이 법 시행전의 행위에 대한 벌칙 및 과태료의 적용에 있어서는 종전의 규정에
의한다.
제7조 (다른 법률의 개정)
임업협동조합법중 다음과 같이 개정한다.
제7조의2제3항중 "건설교통부장관"을 "특별시장·광역시장 또는 도지사(이하
"시·도지사"라 한다)로, "면허를 받거나 등록"을 "등록"으로 한다.
제31조제1항중 "특별시장·광역시장 또는 도지사(이하 "시·도지사"라 한다)"를
"시·도지사"로 한다.
부칙 <2000·1·12> ①(시행일) 이 법은 공포후 3월이 경과한 날부터 시행한다.
②(건축물 시공자의 제한에 관한 적용례) 제41조의 개정규정은 이 법 시행후 최초로
건축법에 의한 건축허가신청 또는 건축신고를 하거나, 주택건설촉진법에 의한
주택건설사업계획승인을 신청하는 분부터 적용한다.
부칙<2002·1·26 법6627> 제1조 (시행일)
이 법은 2002년 7월 1일부터 시행한다.
제2조 내지 제7조 생략
부칙<2002·1·26 법6640> ①(시행일) 이 법은 공포후 6월이 경과한 날부터 시행한다.
②(건설업등록증 또는 건설업등록수첩 기재사항 변경신청에 관한 경과조치) 이 법
시행일 전에 건설업등록증 또는 건설업등록수첩의 기재사항에 변경이 발생한 경우에
제9조의2제2항의 개정규정에 의한 변경신청기한의 기산일은 이 법 시행일로 한다.
③(벌칙 및 과태료에 관한 경과조치) 이 법 시행전의 행위에 대한 벌칙 및 과태료의
적용에 있어서는 종전의 규정에 의한다.
부칙 <2002ㆍ12ㆍ18 법6802> 제1조 (시행일)
이 법은 2003년 3월 1일부터 시행한다.
제2조 (벌칙에 관한 경과조치)
이 법 시행전의 행위에 대한 벌칙의 적용에 있어서는 종전의 규정에 의한다.
부칙 <2003ㆍ5ㆍ29 법6893> 제1조 (시행일)
이 법은 공포후 1년이 경과한 날부터 시행한다.
제2조 내지 제4조 생략
제5조 (다른 법률의 개정)
②건설산업기본법중 다음과 같이 개정한다.
제2조제4호다목을 다음과 같이 한다.
다. 소방시설공사업법에 따른 소방시설공사
③내지 <23>생략
제6조 생략
|
